私人修建房屋合同
私人修建房屋合同
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合本房屋修建工程的具体情况,为明确甲乙双方在房屋修建工程中的权利、义务,双方在平等自愿的前提下友好协商,共同签订本合同。
第一条:工程说明
甲方拟修建的私人房屋位于荆溪镇凉伞树村二组,房屋拟修建两层。层高为:第一层 米,第二层 米,建筑面积约为120平方米。
第二条:承建方式及施工准备
1、甲方按照包工包料的方式,将房屋建筑主体工程,包括泥工(含钢筋工)、木工、水电工,承包给乙方承建。
2、乙方购买房屋工程所需全部材料及木板、铁丝、钉子等辅助料,并负责水电到工地。
3、乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的手推车、搅拌机、震动器、切割机、塔吊等施工机械。雨天做好遮雨措施,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。
第三条:建房工期
本工程从2011年10月开始,整体工程最迟于2011年10月底完工。
第四条:工程任务、单价及付款方式:
1、整体建筑任务为:基础砌筑,主体工程,室内外墙面泥工 -1-
粉水,室内外地平面处理、厕所预埋安装。
2、房屋修建价格,按建筑面积计算,单价为每平方米400元(肆佰元)包括拆方和平整地基。
3、付款方式:基础和地圈梁浇筑完成,预付10000元;一层现浇完成,预付10000元;待全部完工后,经双方检查无质量问题,付清余下的款项。
第五条:施工安全要求
乙方负责施工安全,确保施工作业人员安全,并采取严格的安全防护措施,要控制好各种可能存在的危险因素,消除不安全隐患,杜绝一切事故的发生。如发生安全事故,由乙方责任和所发生的一切医药等费用。责任和费用与甲方无关。
第六条:合同的生效与终止
1、本合同一式二份,甲乙双方当事人各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
3、在竣工验收合格,乙方将工程交付甲方,甲方全部付清费用后,本合同自然终止。
以上合同,双方必须共同遵守,如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。
甲方签字(手印): 乙方签字(手印):
身份证号: 身份证号:
2011年 月 日
-2-
相关文章
- 私人房屋修建合同书[1]
- 农村私人修建房屋的建筑工程施工承包合同
- 私人住宅建房合同111
- 简单的私人工程施工合同
- 美国非政府组织情况
- 如何理清地下车库产权归属
- 农村小洋楼施工合同1
- 房屋联建合同
- 与法律相关的案例分析作业
私人房屋修建合同书 房主人(甲方):雷山县丹江镇老场坝唐仁江. 承建人(乙方):雷山县丹江镇朗当河口李龙. 根据<中华人民共和国合同法>.<建筑法>的有关规定,结合本房屋修建工程的具体情况,为明确乙方在承揽建设甲方私 ...
房屋建筑施工承包合同 甲方: 乙方: 经甲乙双方友好协商,就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜,达成以下合同: 一. 工程内容 房屋墙身砌筑.钢筋绑扎.混凝土浇筑.墙洞修补.粉刷等各项工作内容,并满足规范和甲方要求. 二. 工程价款与支付方 ...
私人住宅建房合同 发包方: (以下简称甲方) 住址: 承包方: (以下简称乙方) 住址: 根据<建筑法>.<经济合同法>及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿.公平合理.互惠互利的原则下,通过双方协商,就私人住宅建房工程 ...
工程施工合同 甲方(业主): 乙方(施工队): 工程地点: 合同编号: 工程施工合同 甲方(业主): 身份证号码: 联系电话: 乙方(施工队): 身份证号码: 联系电话: 本工程于 年 月 日经甲方同意,由乙方承建.为了明确工程内容及双方责 ...
我叫查理·格兰木斯,现在乔治大学任教,并在一个非政府组织中担任董事会主席,过去曾在联邦政府工作过32年,有政府.非政府.大学等机构的工作经验.今天向各位介绍一下美国非政府组织在社会管理中所扮演的角色情况. 非政府组织比政府机构自主性更强 我 ...
如何理清地下车库产权归属 一.小区地下车位的归类和不同处理方式 小区车位权属大致有三种情形:一.开发商自己投资建设,拥有完全产权:二.业主分摊建设费用,按比例共有产权:三.按<防空法>要求在城市商品房开发中应修建的地下防空工事. ...
建筑施工合同 甲方(负责人): (以下简称甲方) 乙方(承包人): (以下简称乙方) 根据<建筑法>.<经济合同法>及有关法律法规,甲乙双方在 平等互利.公平合理.诚实信用的原则下,经协商,就甲方修建私人 住宅的建筑 ...
房屋联建合同 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据<中华人民共和国合同法>经甲乙双方共同协商,本着平等.自愿.公平.公开.公正的原则,甲方自愿将铜仁市110平方米,用来与乙方联合建房,作为成本合资,现达成且具 ...
案例一: 贵州省电子联合康乐公司不服贵州省贵阳巾城向规划局作出的对其违法建筑拆除的决定,向贵阳市中级人民法院提起行政诉讼. 原告贵州省电子联合康乐公司诉称:被告贵阳市城市规划局作出的原告限期拆除违法建筑决定所依据的事实不清,适用法律.法规错 ...