彩钢板方安装合同
彩钢板加工订购合同
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
依据等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础
上,甲乙双方就甲方订购及乙方安装的活动房达成如下协议:
第一条:甲方订购及乙方安装的活动房规格型号及数量,以及工程概况: 安装工程概况及内容:彩钢板房屋内吊顶,所有窗户
1、工程地点:
2、工程图纸:由甲乙双方签字(详见附件)
3、开工日期: 年 月 日(材料进场日)
4、竣工日期: 年 月 日(安装完成日)
5、付款方式:(1)、现金 (2)、转账支付
第二条:乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点,工程材料的安
全由乙方负责。乙方材料堆放完毕后,由乙方现场自行派人看护。
第三条:产品的安装、验收:
一:乙方负责活动房的安装。甲乙双方商定:
1、 年 月 日之前,乙方派出工程施工人员到达工地现场开始
安装施工。
2、 年 月 日之前,安完成装。全部工程完工及验收。
二:安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂商提供的工程安装
设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知的二天内组
织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程
验收单(表)上签字盖章。在乙方通知甲方验收时间二天内,甲方无说明又不验
收者,视作为验收合格论处。乙方负责提供产品合格证,产品安装方案以及乙方
提出并经甲方同意的设计图、造型方案为准。需要更改设计方案的,徐经双方协
商同意。
第四条:价款结算方式及期限:
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款)。
2、本合同工程安装总价款为人民币: 元。
大写
3、付款方式及期限:
第五条:违约责任
一、乙方责任:
1、工程现场由乙方负责人: 全面负责安装施工现场的工作。
2、除合同规定外,如乙方没有按合同规定的时间交工,乙方向甲方支付价款总
额的违约金,但违约金额不得超过价款总额的20%,如乙方在达到此限额后仍不
能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可
的除外。
3、乙方无故拖延工期的,每拖一天,应向甲方支付价款的违约金,但因甲方原
因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任:
1、工程现场甲方负责人: 全面负责安装施工现场的工作。
2、开工前二天,甲方应为乙方进场施工创造条件,腾空场地,接通施工用水电
到现场。
3、甲方中途终止合同,应向乙方赔偿付价款不得违约金。
4、甲方未能按合同规定的时间内支付工程款的,每推迟一天,甲方应向乙方支
付价款总额的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%,如甲方在达到此
限期后仍不能付款,乙方可考虑终止合同,因此造成的损失由甲方承担。
5、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延。
(1)工程量变化或设计变更
(2)不可抗力
(3)甲方未按时支付款和未按时参加阶段验收而造成的停工。
(4)甲乙双方同意工期顺延的其他情况
第六条:产品质量责任和售后服务条款:
一、自验收之日起,工程保修期为,在保修期内,如人为损坏或不可抗力损坏,
则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件的出厂价格收取
费用。
二、保修期结束后,乙方应为甲方提供终身有偿维护服务。
第七条:因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条:解决合同纠纷的方式,执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。
协商不能解决的,任何乙方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条:本合同由双方签字盖章之日起生效。
第十条由乙方提供并经甲方确认的本工程的设计图纸及报价方案说明书及其它
文本为合同附件。
第十一条:本合同如有其它未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充
规定与本合同具有同等效力。
第十二条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
第十三条:合同附件作为合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十四条:产权移让与合同终止
合同款未付清产权归乙方所有,乙方有权处理该合同内的所有房屋。
需方(签章): 供方(签章) 法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
签订时间: 签订时间:
相关文章
- 彩钢房承包建设合同
- 门安装合同
- 门安装合同 1
- 彩钢瓦安装合同
- 彩钢围挡制作安装合同1
- 不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同
- 电梯报价书范本 1
- 彩钢瓦施工合同1
- 大棚钢结构施工合同
彩钢板房承包建设合同 甲方: 姓名: 身份证号: 单位: 职务 乙方: 姓名: 身份证号: 甲方因需要在承包的蒲窝乡 村 社牛场内修建彩板房 间,给牛棚加盖彩顶 间,现在将建设工程承包给乙方施工,经甲乙双方协商达成协议如下: 一.彩钢房屋建 ...
建筑门窗制作安装合同 甲 方:连州市初级中学教学楼工程项目经理部 乙 方:复合钢板门制安班组 依据<中华人民共和国民法通则>.<中华人民共和国合 同法>.<中华人民共和国建筑法>等法律.法规及国家.省.市 ...
建筑门窗制作安装合同 甲 方:连州市初级中学教学楼工程项目经理部 乙 方:复合钢板门制安班组 依据<中华人民共和国民法通则>.<中华人民共和国合 同法>.<中华人民共和国建筑法>等法律.法规及国家.省.市 ...
钢结构彩钢瓦安装合同 发包方:河南第一建筑工程集团有限责任公司 (以下简称甲方) 承包方:新乡市红旗区恒晟彩板厂 (以下简称乙方) 根据<中华人民共和国合同法>和<建筑安装工程承包合同条款>规定,结合甲方与建设单位签 ...
发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据<中华人民共和国合同法>.<建筑安装工程承包合同条例>及其他法律.法规规定,经协商一致,本着自愿.平等.互利的原则,现就 _______________________彩钢板围 ...
不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同 发包人:亳州市博奥电梯工程有限公司(简称甲方) 承包人: (简称乙方) 经双方友好协商,承包人承包发包人旭日华城不锈钢电梯门套制作安装工程施工.根据国家有关法律规定,特签订本合同. 一. 工程项目 旭日华 ...
HUNAN ESE FUJI ELEVATOR CO.,LTD 报价文件 报价编号: ESE FUJI-2013-06-18-1B 报价单位: 湖南奥莎富士电梯股份有限公司 地 址: 长沙市蔡锷北路425号城建大厦七楼 日 期: 2013年 ...
彩钢瓦配电房施工合同 甲方:兴化市嘉林房地产开发有限公司 乙方: 依据<中华人民共和国合同法>的规定,合同双方就屋面.墙面彩钢瓦工程事项,经协商一致,签订本合同. 一.工程概况 工程名称: 韵湖水岸 工程地点: 林湖乡魏西村府前 ...
大棚钢结构施工合同 甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 依照<合同法>及其有关法律,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同. 一.工程概况 工程名称:定远寨农业发展大棚 工程地 ...