新版家庭装修合同样本1
望庭国际家庭装修合同
委托方(甲方):李经理
承接方(乙方):吴志远
工程项目: 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
1. 工程地址: 高新望庭国际
2. 居室规格:房型 3-2-1306 层(式) 二 室 二 厅 一 厨 一
1、 客厅 ,计 35 平方米;
2、主次卧 ,计46 平方米;
3、 厨房,计 6.16 平方米;
4、 卫生间,计 4.4 平方米;
5、 阳台,计 10 平方米;
6、 过道,计4.3 平方米;
总计:施工面积 平方米;
3. 施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4. 委托方式:
5. 工程开工日期: 2011 年 月 日
6. 工程竣工日期:2011 年 月 日
工程总天数: 天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)34062.72 卫
第三条:质量要求
1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。
2. 工程验收标准,双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。
3. 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
4. 质量检查监督部门:市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
5. 凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
6. 甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条:材料供应
1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3. 甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条: 付款方式
1.合同一经签订( 2011 年 月 日),甲方即应付工程总造价50% 即 元, 当工期进度过半,油漆工进场( 2011 年 月 日),甲方即第二次付施工工费的40% 元。剩余10%尾款 元待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)
增加工程项目签订项目变更表应在补办手续时结算
甲方付清工程价款,详见本合同附件(七)《家庭装潢工程结算表》,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡)
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
2.工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
3.甲方未按合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条: 工程工期
1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。
2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
第七条: 工程验收
1. 工程质量验收,详见本合同附件(六)《家庭装潢工程质量验收表》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
3. 甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。
第八条: 其他事项
1. 甲方
1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
2、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的 保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。
2. 乙方
1. 应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
2. 指派(姓名) 为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
3. 负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
4. 严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。
5. 在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。
第九条: 违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第十条: 争议解决
1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。
第十一条: 合同的变更和终止
1. 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2. 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第十二条: 合同生效
1. 本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3. 本合同(包括合同附件、补充合同)一式 份,甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方(业主): (签章)乙方: (签章)
住所地址: 企业地址:
邮政编码: 邮政编码:
工作单位: 法人代表:
相关文章
- 红木家具买卖合同样本
- 土木工程毕业论文参考文献样本
- 饭店转让合同范本最新版
- 装饰装修工程施工合同最新版
- 房屋租赁合同书(最新版)
- 合同诈骗罪的罚金数额怎么确定
- 最新版房产租赁合同(只有甲方乙方)
- 新版[四川省物业管理条例]
- 20**年最新离婚起诉书样本
- 最新20**年一级建造师教材变化情况
家具买卖合同 甲方(卖方): 合同编号:GM-201504006 乙方(买方): 签订地点: 南京 第一条 红木家具基本情况 (请逐项填写,勿写"同样品":"验收说明"等内容请在验收后填写) 签订时间 ...
土木工程毕业论文参考文献样本 参考文献是在学术研究过程中,对某一著作或论文的整体的参考或借鉴.下面是CN 人才网为大家整理的土木工程毕业论文参考文献样本,欢迎参考~ 土木工程毕业论文参考文献样本 土木工程毕业论文参考文献: 1. <建 ...
转让方(甲方) 身份证号: 顶让方(乙方) 身份证号: 房东(丙方) 身份证号: 甲.乙.丙三方经友好协商,就饭店转让事宜达成以下协议: 一.丙方同意甲方将自己位于 街(路) 号的______ (原为: )转让给乙方使用,建筑面积为 平方米 ...
装饰装修工程施工合同 发包方(以下简称甲方): 委托代理人(姓名): 公司地址: 联系电话: 承包方(以下简称乙方): 地 址: 法定代表人: 联系电话: 项目负责人: 联系电话: 依照<中华人民共和国合同法>及其它有关法律.法 ...
中工招商网 房屋租赁合同书(最新版) 出租方(甲方): 地 址: <房屋租赁许可证>编号: 委托代理人: 地址: 承租方(乙方): 地 址: 营业执照或身份证号码: 根据<深圳经济特区房屋租赁条例>及其实施细则的规定 ...
遇到合同纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>http://s.yingle.com 合同诈骗罪的罚金数额怎么确定 相信大家都听说过一类犯罪叫做合同诈骗罪,这种犯罪是侵犯财产型的一类犯罪,如果构成了合同诈骗罪,不仅要被判处刑 ...
房 产 租 赁 合 同 编号: 甲方(出租方): 乙方(承租方): 证件名称 证件名称 证件号码: 证件号码: 现 住 址: 现 住 址: 联系方式: 联系方式: 根据相关法律法规的规定,甲.乙双方在平等.自愿的基础上,就乙方承租甲方房屋事 ...
四川省物业管理条例 (2012年3月29日四川省第十一届人民代表大会常务委员会第 二十九次会议通过) 四川省第十一届人民代表大会常务委员会公告第67号 <四川省物业管理条例>(NO:SC112511)已由四川省第十一届人民代表大 ...
2016最新离婚起诉书样本 首先,您应该了解离婚起诉书里面需要写些什么! 一.要写明原告和被告人的姓名.性别.年龄.民族.职业.籍贯.工作单位和住址.如果有诉讼代理人,还应当写明诉讼代理人的姓名.职业.住址.工作单位.代理权的范围以及与原告 ...
2011年版一级建造师教材<建设工程法律法规>变 化内容 2011年版考试用书的第1章内容是"建设工程基本法律知识",在2010年教材中本部分内容分布于1Z301020法律体系和法的形式.1Z301030 民 ...