合同 副本

合同编号：2011100901

工 程 施 工 合 同

发包人（全称）：················ 承包人（全称）：················

中华人民共和国建设部 制定

国家工商行政管理局

第一部分 协议书

发包人（全称）：·············· 承包人（全称）：·············

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：···········10kV配电工程 工程地点：··········· 工程内容：详见“补充条款“。 资金来源：自筹资金 二、工程承包范围

承包范围：详见”补充条款“。 三、合同工期：

开工日期：__________________ 竣工日期：___________________ 合同工期总日历天数___________ 天 四、质量标准

工程质量标准：达到行业标准。 五、合同价款

金额（大写）：肆佰万 元（人民币） ￥：4000000元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 ４、本合同专用条款 ５、本合同通用条款

６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸 ８、工程量清单 ９、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、发包人要监督承包人按月按时支付劳务人员工资，如承包人拖欠劳务人员工资时，发包人有权从工程中直接支付劳务人员工资。 十一、合同生效

合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日 合同订立地点： ·········· 本合同双方约定 签字盖章 后生效。

发包人：（公章） 承包人：（公章） 住所：_______________________________住所：········· 法定代表人：_________________________法定代表人：···

委托代表人：_________________________委托代表人：____________________ 电话：_______________________________电话：······· 传真：_______________________________传真：······· 开户银行：___________________________开户银行：········ 账号：_______________________________账号：···········

第三部分 专用条款

说明：

1、本合同专用条款每一条均应用文字填写清楚，做出明确约定

2、本合同专用条款如果没有做明确的约定，即表示双方同意按本合同《通用条款》相对应条款或者行业惯例规定执行。 一、词语定义及合同文件

2合同文件及解释顺序：见本工程合同“通用条款”2.1条（以下简称“通用条款”） 3语言文字和使用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用_无_语言文件 3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：_中华人民共和国《建筑法》、《合同法》、《招投标法》、《仲裁法》、《安全生产法》、国务院279号令等及建设部和地方有关法律、法规。 3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家、河北省、电力现行的标准、规范 发包人提供标准、规范的时间不提供

国内没有相应标准、规范时的约定：由双方协商确定 4、图纸

4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：无 发包人对图纸的保密要求：执行通用条款 使用国外图纸的要求及费用承担：无 二、双方一般权利和义务 5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名： 职务

发包人委托的职权 5.3发包人派驻的工程师

姓名 职务

6、不实行监理的，工程师的职权：执行通用条款 7、项目经理

姓名：崔卫星 职务：项目经理 8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 见“通用条款”8.1条，开工前10天完成

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 水、电引至现场较近地点，在开工前10天完成

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工前10天完成，并保证运输车辆的通行

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前10日完成

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：各种证件、批件开工前完成 （6）水准点与座标控制点交验要求：开工前3天，双方现场交验接收并提供书面资料 （7）图纸会审和设计交底时间：开工前3日

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行“通用条款” （9）双发约定发包人应做的其他工作：无 8.2发包人委托承包人办理的工作：详见补充条款 9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：开工前3天 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前10天提交施工计划。每月20日前提交当月完成情况统计报表。见“通用条款”9.1-（2）条 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

由承包人负责其承包区域内的一切安全、保卫工作和非夜间照明工作，并承担费用。 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 执行“通用条款”

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行“通用条款”。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行“通用条款”

（8）施工场地清洁卫生要求：按照文明施工要求，保证施工区域内清洁卫生，做到工完场清，费用由承包人负责。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：详见“补充条款”。 三、施工组织设计和工期 10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划时间：开工前5天。 工程师确认时间：开工前3天。 10.2群体工程中有关进度计划的要求：

开工前5天承包人提出施工计划；工程师在开工前3天确认。 13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：因发包人原因影响承包人施工工期，工期顺延。 四、质量与验收 17、隐蔽工程和中间验收 17.1双方约定中间验收部位：无 19、工程试车

19、5试车费用的承担：执行“通用条款”。 五、安全施工

双方执行《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》既国务院第393号文件及国家、省、市有关安全施工的法律、法规和各级建设行政主管部门有关规定；执行有关文明施工的规定。双方另签“安全协议” 六、合同价款与支付 23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用（2）方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价款调整方法：

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：详见“补充条款”

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 23.3双方约定合同价款的其他调整因素：详见“补充条款”。 24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：详见“补充条款”。 25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间： 详见“补充条款”。 26、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：详见“补充条款”。 七、材料设备供应 27、发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： （1）材料设备单位与一览表不符：不执行

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：不执行 （3）承包人可代为调剂串换的材料：双方根据实际情况协商。 （4）到货物地点与一览表不符：不执行。 （5）供应数量与一览表不符：不执行。 （6）到货时间与一览表不符：不执行。

（7）发包人应首先考虑采用环保、节能材料和商品砼，本工程不采用商品砼。 27.6发包人供应材料设备的结算方法： 28、承包人采购材料设备

28．1承包人采购材料设备的约定：

按通用条款28款执行，本工程不采用（注明：采用或不采用）商品砼，由承包人（或者发包人）和商品砼生产厂家不签订（注明：签订或不签订）供销合同。 八、工程变更

本工程的设计变更，由原设计单位出具设计变更图纸，经工程师签字并下达变更通知后，承包人执行。 九、竣工验收与结算

32.竣工验收由承包人负责向·······供电公司申请、完成竣工验收工作。 32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收前7天内交给发包人两套竣工图。 32.6中间交工工程的范围和竣工时间：双方根据工程进度确定。 十、违约、索赔和争议 35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行“通用条款”。 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行“通用条款”。 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行“通用条款”。 双方约定的发包人其他违约责任：

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:由于承包人原因逾期竣工,每逾期一天应向发包人支付壹仟元的违约金,以日累计. 本合同通用条款第35.2款约定承包人违约应承担的违约责任:

工程质量不合格及因承包人原因造成损毁,由承包人负责返工,直至合格,费用由承包人自理,工期不顺延.

双方约定的承包人其他违约责任:详见“补充条款”。 37、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： (1)请当地建设行政主管部门调解。 (2)调解不成的按下列第壹种方式解决; 第壹种:提交邯郸仲裁委员会仲裁;

第贰种:依法向本合同签订所在地人民法院起诉. 十一、其他 38、工程分包

38.1本工程发包人同意承保人分包的工程：··············· 分包施工单位为：由承保人按电力行业规定自行确定，并报发包人认可。 39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：执行“通用条款”。 40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下： 发包人投保内容：

发包人委托承包人办理的保险事项： （2）承包人投保内容：由承包人自行办理并承担费用。 41、担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。 （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。 （3）双方约定的其他担保事项： 46、合同份数

46.1双方约定合同副本份数：本合同正本两份，发包人、承包人双方各一份；副本十份，发包人八份，承包人二份，正副本具有同等法律效力。

47、补充条款

47.1、承包方式：工程总承包，即包工包料。 47.2、承包范围、价款：

47.2.1、河北爱美森木材加工有限公司10kV配电工程项目： （1）变压器：SCB-2000kVA 10/0.4kV 两台 （2）高压柜：XGN66-12 共6面

（3）低压柜：GGD 共16面（选用常熟开关）

（4.1）1#变配电室（自建）：尺寸：长X宽X高：18.8*8*5

（4.2）2#变配电室（自建）：尺寸：长X宽X高：10.5*4.34*5 （4.3）3#变配电室（自建）：尺寸：长X宽X高：14*5*5 （5）高压电缆敷设：（选用国标电缆）

1.总电源进线：路径：385米 电缆长度：810米 2*（YJV22-8.7/15kV-3*120） 2.1000kVA变压器进线：路径：670米 电缆长度：715米 YJLV22-8.7/15kV-3*70 3.2000kVA变压器进线：路径：99米 电缆长度：120米 YJLV-8.7/15kV-3*150 （6）低压电缆敷设：（选用国标电缆）路径总长：3072米 电缆总长：3358米 ZR-YJV-0.6/1kV-4*185 路径：1255米 电缆长度：1370米 ZR-YJV-0.6/1kV-4*150 路径：557米 电缆长度：615米 ZR-YJV-0.6/1kV-4*240 路径：359米 电缆长度：395米 ZR-YJV-0.6/1kV-4*400 路径：571米 电缆长度：618米 ZR-YJV-0.6/1kV-4*300 路径：80米 电缆长度：88米 ZR-YJV-0.6/1kV-4*25 路径：110米 电缆长度：115米 ZR-YJV-0.6/1kV-4*35 路径：90米 电缆长度：100米 ZR-YJV-0.6/1kV-4*70 路径：50米 电缆长度：57米 （7）电缆井：按行业标准（视具体情况定）

47.2.2、本工程范围内含建筑工程费、建筑工程主材费、安装工程费、安装工程主材费、设备费、勘察设计费，主材料总电源电缆超过部分据实结算。 47.2.3、设计变更、现场签证按以上方式同等执行。 47.3、材料供应

47.3.1、河北爱美森木材加工有限公司10kV配电工程各种材料均应承包人采购。

47.3.2、所有用于本工程的材料都必须符合设计要求，材料代用需经设计单位和发包人认可。

47.3.3、所有材料在使用前，必须按规定履行检验手续。

47.4、工程款支付

47.4.1、本合同价款全部采用现汇方式支付。

47.4.2、预付款：合同签订七日内发包人向承包方支付合同总价的40%预付款，施工人员进厂付合同总价的30%，竣工验收合格后一次付清。

47.4.3、全部工程竣工验收合格、办理完各项手续正式送电后，承包人到发包人所在地税务部门开具发票加盖承包人发票专用章（税金由发包人承担）交给发包人后七日内结清全部合同价款。

47.4.4、施工用水、电由承包人与供应方另行签订用水、电协议，工程结算时水电费价差不予调整。

47.4.5、提供乙方勘察设计施工范围以外符合要求的基础资料。如发包人提供资料不全或不符合要求所造成工期延误或发生的费用由发包人负责。

47.4.6、施工中发包人应积极配合承包人安装施工，提供必要的安装施工条件，如因发包人原因影响正常施工或造成损失，应顺延工期和赔偿损失。

47.4.7、合同正本中的通用条款适用于合同副本。

47.5、本合同条款未尽事宜，双方另行签订补充协议。

11